XX施工，应老百姓多次阻工，导致施工单位停工，施工单位向业主要求索赔窝工费工费？

施工合同中关于窝工停工索赔的争议，根据最高院相关案件的判决，主要包括以下几点：1.窝工停工确实发生，但索赔数额证据不足，法院行使自由裁量权决定赔偿数额。2.如果合同约定承包人放弃窝工停工损失索赔权利，则无法进行索赔。3.如果合同约定了窝工停工索赔程序，承包人未按程序索赔，则索赔金额不予支持。4.如果总包方原因导致劳务分包的窝工损失，应向合同相对方分包商索赔。

法律分析

以下供参：一、承包方窝工停工确实发生，但索赔数额证据不足，发包方对索赔数额不认可，但对停工负有责任，则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失最高院案件：

（2014）民一终字第108号二、双方施工合同约定承包人放弃发包人导致的窝工停工损失索赔权利，则窝工停工损失不可索赔最高院案件：

（2015）民申字第1004号三、双方施工合同中约定窝工停工索赔程序，承包人未按照程序索赔，则窝工停工索赔金额不予支持最高院案件：（2014）民一终字第56号四、总包原因导致的劳务分包的窝工损失应向劳务分包的合同相对方分包商索赔，即窝工损失应向合同相对方索赔最高院案件：

（2012）民申字第1557号

拓展延伸

施工纠纷：老百姓阻工导致停工，施工单位索赔窝工费

在施工过程中，施工单位遭遇了一系列纠纷。老百姓多次阻工导致施工进度受阻，最终不得不停工。面对这一情况，施工单位决定向业主提出索赔，要求支付窝工费。窝工费是指由于停工而导致的额外费用，包括人工、材料等方面的损失。施工单位认为，阻工是由老百姓引起的，他们应该承担相应的责任和赔偿责任。然而，这个纠纷涉及到多个方面的法律问题，包括合同履行、违约责任等。双方需要通过法律途径解决这个纠纷，以维护各自的权益。

结语

在施工过程中，突发的纠纷导致工程停工，施工单位为此提出了窝工费的索赔。然而，根据相关案例和合同约定，索赔数额的证据不足，且合同中可能存在放弃索赔权利或未按程序索赔的约定。因此，法院在行使自由裁量权时应综合考虑双方责任，酌定承包方应得的窝工停工损失。这个纠纷对于合同履行和违约责任等法律问题具有重要意义，双方应通过法律途径解决纠纷，维护各自的权益。

法律依据

中华人民共和国石油天然气管道保护法：第四章 管道建设工程与其他建设工程相遇关系的处理 第四十四条 管道建设工程与其他建设工程的相遇关系，依照法律的规定处理；法律没有规定的，由建设工程双方按照下列原则协商处理，并为对方提供必要的便利：

（一）后开工的建设工程服从先开工或者已建成的建设工程；

（二）同时开工的建设工程，后批准的建设工程服从先批准的建设工程。

依照前款规定，后开工或者后批准的建设工程，应当符合先开工、已建成或者先批准的建设工程的安全防护要求；需要先开工、已建成或者先批准的建设工程改建、搬迁或者增加防护设施的，后开工或者后批准的建设工程一方应当承担由此增加的费用。

管道建设工程与其他建设工程相遇的，建设工程双方应当协商确定施工作业方案并签订安全防护协议，指派专门人员现场监督、指导对方施工。

中华人民共和国建筑法（2019修正）：第六章 建筑工程质量管理 第六十条 建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构的质量。

建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷；对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。

中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第七十条 违反本法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，责令改正，处以罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。